工程施工合同书

工程施工合同书通用15篇

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的工程施工合同书，欢迎大家分享。

甲方（全称）：__________________

乙方（全称）：__________________

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，就工程承包事项双方协商一致，订立本合同。

第一章：工程概况及工程承包范围

工程名称：__________________

工程地点：__________________

工程范围：4#18#与5#19#楼区间道路等范围内的道路基层、下水管道、排污管道、路面浇砼、化粪池安装等具体工程项目。

1、合同工期：20天，自_____年______月_____日—_____年_____月______日前完工。

2、工程质量等级：达到国家验收规范和合同附件要求。

第二章：合同双方责任

甲方责任：

1、负责提供水电源接口，水电费由乙方负责。

2、甲供材范围：雨水篦、窨井框盖、波纹管。甲供材料质量由甲方把关。

3、提供施工图纸与现场技术交底工作。

乙方责任：

1、负责办理施工人员暂住手续及当地部门所需的其他手续。

2、严格按甲方规定的做法和规范等要求施工，负责现场整洁卫生、文明施工等要求。

3、乙方在进入施工现场后，应严格按照安全操作规范施工，负责施工范围内所有施工人员的生产安全管理，切实做好施工人员的安全防护工作。若发生一切工伤事故的赔偿、医疗费及一切经济责任由乙方自负、并且由此导致的任何罚款均由乙方负责。甲方不负任何人身安全责任。

4、乙方在施工过程中，应安排专业水电工按规范接电用电，严禁乱拉乱接用电。若因违反操作规程用电而造成人身安全事故的，一切责任由乙方自负。

5、乙方的所有施工人员，含土方、商品砼等各种运输车辆及各种机械，在施工过程中应自觉遵守交通规则，否则造成的交通安全事故、肇事等一切责任由乙方负责。甲方不负任何交通安全责任。

6、乙方每次整好路基待浇砼之前，应预先向甲方与监理报验，通过甲方与监理实地查验达到标准要求后，方可实施浇砼。

7、乙方对商品砼的质量必须分期分批做试块送检，检验费由乙方自负，凭检验合格证结账。若造成C30商品砼试块送检不合格的，一切损失由乙方负责。

8、乙方将排污、排水等所有管道安装完毕，在路基整理压实后，应及时对所有管道做好检查通球、闭水（该闭水试验部分）试验等工作，保证所有管道畅通无阻；若乙方不及时查验而擅自浇砼，造成管道损坏、堵塞、水流倒灌等现象的，一切责任、一切经济损失由乙方负责。乙方在没维修整改完整之前，甲方将不予验收结算，工期不可顺延。

9、乙方在管道安装过程中，该回填黄沙或风化沙的，而擅自偷减数量或不填黄沙；所有窨井、化粪池该双面粉刷而偷工减料的，每被发现一次，在责令其按规范修复后，将予以1000元至5000元的处罚。

10、乙方在施工过程中，对路基基层局部的烂土、弹簧土不更换不清理的；路基修整后不重新压实的，每被发现一次，在责令其按规范修复整改后，将予以1000元至5000元的处罚。

第三章：工程日期与工程进度

1、合同签订生效的次日，乙方应向甲方提供人员进场及施工进度计划表，乙方必须周密安排施工时间，确保按期完成施工任务。若是乙方原因造成工期拖延的，每天须向甲方支付逾期费______元/天。

2、施工期间若遇雨天，按实际情况签证后工期顺延。

3、施工期间乙方不得以任何理由要求增加误工费用。

4、乙方在工程施工过程中，必须将工作计划以每7天的工作详细计划排列好，送到甲方工程部认可后，再做好周密安排施工，严禁无目的、无计划的施工。

5、若在施工过程中，乙方工期明显滞后于工程进度计划时，甲方有权将全部或部分剩余工程量转给其他单位施工。

6、施工期间若出现质量问题，甲方要乙方暂停施工或返工以及整改而造成的工期延误由乙方承担，工期不得顺延。

7、因甲方原因引起或甲方同意工期顺延的其他情况，工期可以顺延。

第四章：工期验收与竣工结算

1、乙方必须严格按图纸、图籍要求以及国家现行验收规范等有关规定、精心组织施工，做好各项检验、检测记录，严格把好各道工序的质量关，确保工程质量达到合格等级。

2、乙方应及时将材料合格证、砼试块检测报告送交甲方，经认可后方可正式投入生产。监理方有权对现场施工质量进行复验，发现不符合技术、质量要求的，有权责令乙方整改，甚至返工，乙方必须认真做好整改。而由此发生的经济损失，由乙方自行承担。

3、工程验收过程中发生的检验费用（含实物试验及破坏性试验的），工程抽样检验合格的，检验费应由乙方承担；抽样检验不合格的，检验费用全部由乙方承担。

4、工程竣工应以书面形式通知甲方，并向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方应组织有关人员按合同及规范进行验收。对于工程验收中发现的不合格部位，乙方应在限定的时间内整改至合格。

5、竣工图和竣工资料一试三份交甲方。

第五章：合同履行

1、合同签订之日，乙方应向甲方交合同履约金：伍万元，该工程施工完毕验收合格后的两周内，无息退还给乙方。

2、未按本合同文件执行则视为违约，违约方造成对方经济损失的，应赔偿对方的全部经济损失，违约方未造成对方损失，对方有权阻止违约方停止违约，如违约方继续违约，对方有权终止合同。

3、承包方中途不得将工程转包，在合同实施过程中，如乙方施工队伍素质、力量、机械配备不符合合同要求的，发包方有权调整工程量，将未做或未完工程转包给其他施工单位，甲方有权根据情况扣除乙方的施工费用。并由承包方赔偿由此造成的经济损失。

第六章：合同价款与支付方式

一、结算方式：

1、按附表的工作内容、材料要求及单价作为结算依据，无论市场行情如何变化，决算时工程单价不再调整，工程量按实计算。

2、如有增加或变更项目另行商议，按签证单内容以双方约定价格结算。

3、所有单价均已含税，提供工程发票结账。

二、付款方式：

1、按工程进度砼路面浇筑完毕后，工程款付当期工程量（含雨污管道）总额的50%；

2、 ……此处隐藏18124个字……0mm或200mm以上(以______市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

十一、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程名称：

工程地点：

发包人(甲方)：

承包方(乙方)：

合同签定日期： 年 月 日

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关的国家规定，双方本着平等、互利的原则，就 外墙保温工程签定如下合同，以期共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包范围：

1、外墙外保温具体部位以图纸标注及甲方要求为准。各层做法按照国家膨胀聚苯板薄抹灰体系的规范及要求执行，完工后具备外饰涂料的条件;

2、乙方自备工具：手提电动工具、铁锨、尺杆、麻线、灰斗等劳保用品。

三、工期：

1、开工日期： 年 月 日

2、竣工日期： 年月 日，合计工期天数为 天

3、竣工日期：

工程完工后，由乙方向甲方申请竣工验收，甲方应在7日内组织验收，若甲方7日内不组织验收或不组织验收就进入下一道工序施工，则视为验收合格。

四、合同价款及结算方式：

1、工程施工面积： ㎡

2、工程合同总造价：￥ 元(大写： )

3、工程量计算规则及结算方法：

(1)本工程单价实行包干单价，工程结算价为包干单价乘以实际施工面积数量。

(2)工程量计算以实际施工面积为准，窗口侧面按实际作法另外协商。图纸变更，洽商变更及现场签证单均为工程量的计算依据。

五、工程款的支付：

1、包工包料，外墙外保温工程采用膨胀聚苯板薄抹灰系统，聚苯板要求容重18±0.5kg/m3(阻燃)、厚度5cm，玻璃纤维网格布160g/㎡，锚钉6个/㎡(长度12㎝)，工程单价53元/㎡(此价格不含税)，如甲方索要税务发票费用全部由甲方支付。

2、合同约定：乙方将(EPS)聚苯板粘贴完毕后三天内甲方支付外墙保温材料款，按已完工程量以19.5元/㎡计算,工程完工(必需合格)一周内付总价的80%工程款，验收完毕后付总价的95%工程款(工程完工后一周内甲方必须验收或不组织验收就进入下一道施工工序，视为验收合格)，余5%的质保金应在一年内付清，[具体时间以验收合格当日计算满一年];若甲方推迟付款，应按每天合同额1‰的违约金补偿给乙方。

六、工期要求及顺延：

1、不可抗力造成停工(如地震、战乱等);

2、连续停水或停电24小时以上;

3、因天气原因及下雨造成墙面无法施工或风力达到5级以上大风;

4、由于甲方的原因，要求临时停工的(凭甲方停工通知单);

5、窗口，洞口的修补时间不占用合同工期;

6、因甲方不及时支付工程进度款造成的工期延误应顺延工期;

7、因土建未完成造成的工期延误应顺延工期。

8、除以上七条外工期每延误一天罚款1000元。

七、施工管理：

1、甲方工作：

(1)甲方驻工地代表为 ，负责本工程有关日常工作;

联系电话：

(2)按时拔付工程款，及时提供图纸变更、洽商变更等有关资料;

(3)组织总包、监理、乙方参加施工技术交底;

(4)组织监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更、洽商变更的签证及工程验收等工作;

(5)组织分部分项工程验收，办理工程竣工结算;

(6)向乙方提供必要的施工条件及场地;

(7)协调乙方施工用的脚手架、提升架等设备。

2、乙方工作：

(1)乙方派驻该项目的工地负责人，负责该项目的日常管理工作。

(2)负责编制好外墙施工方案，施工进度计划，严格按照施工组织设计及进场计划执行;

(3)负责提供本分项的交工资料及材料检测及实验检测费用自理。

(4)承包方不按合同约定完成各项工作时或延误工期，应承担由此造成经济损失。

八、工程质量和技术要求：

1、质量标准：按照国家及郑州市关于外墙保温系统及涂料施工规范和技术要求，质量标准为合格。

2、施工依据：甲方提供的外墙保温施工图纸，已编制的并经甲方监理认可的施工方案及相应的规范要求;

3、因建筑物的施工误差，造成外墙保温施工出现误差，由甲方承担责任;此条乙方外墙保温施工前必需书面通知，经甲方确认，否则由乙方承担责任。

4、完成面质量要求：平滑、顺直、平行于建筑物;

九、安全责任：

乙方应做好安全防护措施，在施工中如果出现人身伤亡等事故与甲方

没有任何经济责任和法律责任。

十、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。未尽事宜，甲乙双方协商解决，

甲 方： 乙 方：

负责人： 负责人：

电 话： 电 话：

年 月 日